2024年都安瑶族自治县增发国债高标准农田改造提升项目（招标预告）-广西招标网

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

各潜在供应商：

我****受****自治县农业农村局的委托，拟对****年****自治县增发国债高标准农田改造提升项目（项目编号：********-**-******-****）进行公开招标采购，为了保障****各方当事人合法权益，现对本项目的供应商资格条件要求、评标办法及评分标准等内容予以预公示。各有关供应商、专业人员等若认为本项目上述要求存在唯*性或排他性等问题，请于****年**月**日**时**分前以书面形式（意见函须加盖公章）向我****反映，以便我公司完善采购文件。如供应商需提交意见函，请携带企业营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件（加盖公章，*份）、经办人授权委托书原件、身份证原件及复印件（加盖公章，*份）提交意见函原件。意见函应注明联系人和联系方式。专业人员个人请提交意见签名，并附身份证、职称等复印件。

对各有关供应商、专业人员等逾期送达、匿名送达以及其他不符合上述条件的意见函件我****不予受理。

联系地址：****（南宁市青秀区滨湖路**号交通厅*区*栋****号）

联系人：覃丹联系电话：****-*******

附：****年****自治县增发国债高标准农田改造提升项目公开招标文件预公示文件

****

****年**月**日

附件：预公示公告盖章扫描件-****年****自治县增发国债高标准农田改造提升项目.*** 附件：附件.****年****自治县增发国债高标准农田改造提升项目公开招标文件预公示文件.***

****年****自治县增发国债高标准农田改造提升项目

__________________________________________________________

公开招标文件

项目编号：********-**-******-****

采购单位：****自治县农业农村局

采购代理机构：****

日期：****年月日

第*章招标公告

第*章采购需求

第*章投标人须知

第*章评标方法及评分标准

第*章投标文件格式

第*章合同条款及格式

第*章工程量清单和图纸（另附）

第*章质疑、投诉证明材料格式

第*章招标公告

****关于****年****自治县增发国债高标准农田

改造提升项目（项目编号：********-**-******-****）公开招标公告

项目概况

****年****自治县增发国债高标准农田改造提升项目招标项目的潜在投标人应在****政府采

购云平台（网址：*****://***.***.****.****.***.**/）获取（下载）招标文件，并于****年月日时

分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

*、项目基本情况

项目编号：********-**-******-****；采购计划号：********-**-*****

项目名称：****年****自治县增发国债高标准农田改造提升项目

预算金额：**************元*角*分（********.**元）

最高限价：**************元*角*分（********.**元）

采购需求：

标项	标项名称	最高限价（元）	简要规格描述	质量等级
分标*	**年**自治县增发国债高标准农田改造提升项目（地苏镇上江村片区）	*****.	详见工程量清单及施工图纸	符合国家和行业施工验收规范合格标准
分标*	**年*自治县增发国债高标准农田改造提升项目（地苏镇南江村片区）	*****.	详见工程量清单及施工图纸	符合国家和行业施工验收规范合格标准
分标*	**年*自治县增发国债高标准农田改造提升项目（地苏镇南江村片区）	*****.	详见工程量清单及施工图纸	符合国家和行业施工验收规范合格标准
分标*	**年*自治县增发国债高标准农田改造提升项目（地苏镇兴利村、送村片区）	*****.	详见工程量清单及施工图纸	符合国家和行业施工验收规范合格标准
分标*	**年**自治县增发国债高标准农田改造提升项目（地苏镇镇兴村片区）	*****.	详见工程量清单及施工图纸	符合国家和行业施工验收规范合格标准

合同履约期限：分标*、分标*、分标*、分标*、分标*：工期自合同签订之日起***日历天。

本项目是否接受联合体投标：□是，☑否。

*、投标人的资格要求：

*.满足《中华人民共和国****法》第***条规定；

*.落实****政策需满足的资格要求：

分标*专门面向中小企业采购，分标*、分标*专门面向小微企业采购，监狱或残疾人福利性企业视

同小微企业。

*.本项目的特定资格要求：

*.*具备水利水电工程或市政公用工程施工总承包*级(含*级)以上资质，并在人员、设备、资金等

方面具备相应的施工能力的施工单位；

*.*投标人拟派项目经理须具备水利水电工程或市政公用工程*级(含*级)以上专业注册建造师执业

资格，具备有效的安全生产考核合格证书（*类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项

目中标候选人第*名的建造师作为项目经理（符合《****壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第*

*条第*款除外）。

*、获取招标文件

时间：自公告发布之日起至投标截止时间止。

地点：********云平台（网址：*****://***.***.****.****.***.**/）

获取方式:网上免费下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在********云平台（网址：

*****://***.***.****.****.***.**/）下载招标文件。（********云平台操作路径：登录****政府

采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”，电子投标文件制作需要基

于********云平台（网址：*****://***.***.****.****.***.**/）获取的招标文件编制。）

售价：*.**元

*、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

*.提交投标文件截止时间：****年月日时分（北京时间）

*.投标地点：本项目为全流程电子化项目，申请人需要提交电子投标文件，电子投标文件必须用数字

证书**锁加密后在投标文件提交截止时间前，通过网络上传至********云平台。

*.开标时间：****年月日时分

*.开标地点：本次招标将于****年月日时分在********云平台电子开标大厅开标。

*、公告期限

自本公告发布之日起*个工作日。

*、其他补充事宜

*.各投标人可就本招标项目的所有分标进行投标，并允许中标所有分标。但投标人应就不同分标派出

不同的项目经理和项目专职安全员，否则同*项目经理或项目专职安全员所投其它标段作否决投标处理

（符合桂建管﹝****﹞**号和桂建管﹝****﹞**号文除外）。评标顺序为分标*至分标*。

*.网上查询地址

中国****网（****://***.****.***.**）、****壮族自治区****网

（****://****.****.***.**/）、全国公共资源交易平台（****·都安）

（****://****.*****.****.***.**/*******/）、****自治县人民政府网（****://***.****.***.**）。

*.本项目需要落实的****政策

（*）****促进中小企业发展；

（*）****促进残疾人就业政策；

（*）****支持监狱企业发展。

*.单位负责人为同*人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同*合同项下的政府

采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参

加本项目上述服务以外的其他采购活动。

*.对在“信用中国”网站(***.***********.***.**)、中国****网(***.****.***.**)被列入

失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、****严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中

华人民共和国****法》第***条规定条件的供应商，不得参与****活动。

*.交易服务单位：****自治县公共资源交易中心，联系电话：****-*******

*.****监督管理部门

****自治县财政局****监督管理股，联系电话：****-*******

*.在线投标响应（电子投标）说明

（*）本项目通过********云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“****政

府采购云平台客户端”，并按照本招标文件和********云平台的要求，通过“********云平台客

户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，********云平台将予以拒收。

下载投标客户端即“****壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统*供应商客户端”，下载地址:****

****云平台（网址：*****://***.***.****.****.***.**/）首页-[办事服务]-[下载专区]；电子投

标具体操作流程参考《****项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“********云平台

（网址：*****://***.***.****.****.***.**/）服务中心-帮助文档-最新指南”下载；通过****政府采

购云平台（网址：*****://***.***.****.****.***.**/）参与在线投标时如遇平台技术问题详询*****。

（*）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件递交截止时间前完成在“****政府

采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广

西****云平台客户端”需要提前申领**数字证书；

（*）供应商应当在投标文件递交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至****政府

采购云平台。投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文

件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为

撤回投标文件。

（*）通过“********云平台（网址：*****://***.***.****.****.***.**/）”上传递交的“电

子加密投标文件”无法按时解密的，代理机构向采购监督部门备案后，供应商可以在接到通知后**分钟

内以电子邮件或者其他方式提交电子备份投标文件。供应商按时递交了电子备份投标文件的，以电子备份

投标文件为依据，否则视为撤回投标文件。（注：能够处理异常解密、递交电子备份文件的前提，是投标

人已上传了标书且未能按时正常解密标书；系统生成标书时，生成*份，*份是投标用的标书，*份是备

份标书；提供的备份标书要跟上传的电子标书是同*份，否则系统不支持其进行异常解密。）

*、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

*.采购人信息

名称：****自治县农业农村局

地址：****自治县*才路***号

联系方式：颜工

联系电话：****-*******

*.采购代理机构信息

名称：****

地址：南宁市青秀区滨湖路**号交通厅*区*栋****号

联系方式：****-*******

*.项目联系方式

项目联系人：覃丹

电话：****-*******

****

****年月日

第*章采购需求

项目名称：****年****自治县增发国债高标准农田改造提升项目

标项	标项名称	最高限价（元）	采购需求概况	中小企业划分标准所属行业名称
分标*	**年**自治县增发国债高标准农田改造提升项目（地苏镇上江村片区）	*****.	详见工程量清单及施工图纸	建筑业
分标*	**年*自治县增发国债高标准农田改造提升项目（地苏镇南江村片区）	*****.	详见工程量清单及施工图纸	建筑业
分标*	**年*自治县增发国债高标准农田改造提升项目（地苏镇南江村片区）	*****.	详见工程量清单及施工图纸	建筑业
分标*	**年*自治县增发国债高标准农田改造提升项目（地苏镇兴利村、送村片区）	*****.	详见工程量清单及施工图纸	建筑业
分标*	**年**自治县增发国债高标准农田改造提升项目（地苏镇镇兴村片区）	*****.	详见工程量清单及施工图纸	建筑业
每分标投标总价不得超出（不含等于）对应的最高限价，否则做否决投标处理。	每分标投标总价不得超出（不含等于）对应的最高限价，否则做否决投标处理。	每分标投标总价不得超出（不含等于）对应的最高限价，否则做否决投标处理。	每分标投标总价不得超出（不含等于）对应的最高限价，否则做否决投标处理。	每分标投标总价不得超出（不含等于）对应的最高限价，否则做否决投标处理。

****年****自治县增发国债高标准农田改造提升项目

附件：

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入（*）	*元	**≤＜*****	*≤＜***	＜*
工业	从业人员（*）	人	**≤＜****	*≤＜***	＜*
工业	营业收入（*）	*元	***≤＜*****	**≤＜****	＜**
建筑业	营业收入（*）	*元	***≤＜*****	**≤＜****	＜**
建筑业	资产总额（*）	*元	***≤＜*****	**≤＜****	＜**
批发业	从业人员（*）	人	*≤＜***	≤＜**	＜
批发业	营业收入（*）	*元	***≤＜*****	***≤＜****	＜***
*售业	从业人员（*）	人	*≤＜***	*≤＜**	＜*
*售业	营业收入（*）	*元	**≤＜*****	**≤＜***	＜**
交通运输业	从业人员（*）	人	**≤＜****	*≤＜***	＜*
交通运输业	营业收入（*）	*元	***≤＜*****	**≤＜****	＜**
仓储业	从业人员（*）	人	**≤＜***	*≤＜***	＜*
仓储业	营业收入（*）	*元	***≤＜*****	**≤＜****	＜**
邮政业	从业人员（*）	人	**≤＜****	*≤＜***	＜*
邮政业	营业收入（*）	*元	***≤＜*****	**≤＜****	＜**
住宿业	从业人员（*）	人	**≤＜***	*≤＜***	＜*
住宿业	营业收入（*）	*元	***≤＜*****	**≤＜****	＜**
餐饮业	从业人员（*）	人	**≤＜***	*≤＜***	＜*
餐饮业	营业收入（*）	*元	***≤＜*****	**≤＜****	＜**
信息传输业	从业人员（*）	人	**≤＜****	*≤＜***	＜*
信息传输业	营业收入（*）	*元	***≤＜******	**≤＜****	＜**
软件和信息技术服务业	从业人员（*）	人	**≤＜***	*≤＜***	＜*
软件和信息技术服务业	营业收入（*）	*元	***≤＜*****	*≤＜****	＜*
房地产开发经营	营业收入（*）	*元	***≤＜******	**≤＜****	＜**
房地产开发经营	资产总额（*）	*元	***≤＜*****	***≤＜****	＜***

****年****自治县增发国债高标准农田改造提升项目

物业管理	从业人员（*）	人	**≤＜****	**≤＜***	＜**
物业管理	营业收入（*）	*元	***≤＜****	**≤＜****	＜**
租赁和商务服务业	从业人员（*）	人	**≤＜***	*≤＜***	＜*
租赁和商务服务业	资产总额（*）	*元	***≤＜******	**≤＜****	＜**
其他未列明行业	从业人员（*）	人	**≤＜***	*≤＜***	＜*

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[****]***号），

大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划*档；微型企业只须满足所列指标中的

*项即可。

****年****自治县增发国债高标准农田改造提升项目

第*章投标人须知

第*节投标人须知前附表

条款号	项目内容	编列内容
.	是否接受联合体投标	□是/☑否。
.	联合体投标要求	无
.	是否允许转包/分包	☑不允许转包/分包□允许转包/分包转包/分包内容：。转包/分包金额或者比例：。
*.	媒体发布渠道	与本项目相关的***业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。
*.	是否组织标前答疑会	☑不组织召开开标前答疑会□组织召开开标前答疑会会议开始时间：年月日时分，逾期后果自负。会议地点：
*.	资格证明文件组成	、法定代表人身份证明原件及身份证复印件（法定代表人签署投标文件时提供）或者投标文件签署授权委托书（原件），附：法定代表人身份证明及身份证、委托代理人身份证等材料的复印件（委托代理人签署投标文件时提供）、投标人基本情况表（附有效的企业营业执照、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等复印件）；、建设工程项目管理承诺书；、项目经理简历表；（附有效的项目经理注册建造师注册证书和安全生产考核合格证书（类）复印件）；、项目技术负责人简历表（附有效的职称证书复印件）；、专职安全员简历表；（附有效的专职安全员安全生产考核合格证书（类）复印件）；、委托代理人、项目经理、技术负责人和主要管理人员*年月至投标截止时间止连续个月在现任职单位依法缴纳社会保险的证明材料及相关材料复印件；、缴税证明：投标文件提交截止之日前半年内供应商连续个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明材料复印件；、无串标行为承诺函；*、资格审查需要的其他材料：项目管理机构配备情况表、拟投入施工机械设备情况表、企业近年已完成类似项目*览表（如有）、中小企业声明函

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的主要材料单价等于基准单

价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±*%

时，其超过部分据实调整。

④本项目风险系数为±*%。

**.计量与支付

**.*预付款

**.*.*预付款

(*)工程预付款的总金额为签约合同价的**%，付款时间应在合同书签订后，

承包人获得开工令并实际进场开工*天后，方可申请拨付预付款。

**.*.*预付款的扣回与还清

工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价格的**%时开始扣款，直

至合同累计完成金额达到签约合同价的**%时全部扣清。

式中：*——每次进度付款中累计扣回的金额；

*——工程预付款总金额；

*——签约合同价格；

*——合同累计完成金额；

**——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例；

**——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前的合同金额。

**.*工程进度付款

**.*.*进度付款申请单

承包人提交进度付款申请单的份数：*份。

发包人向财政部门申请工程进度款时，承包人应配合发包人提供以下资料：

①《工程用款支付证书》；②《财政性资金投资项目用款核定通知书》；③工程

量计量报表（格式按财政局业务科室具体要求）；④其他需要补充说明的材料。

**.*.*进度付款证书和支付时间

（*）本款“专用合同条款的约定支付逾期付款违约金”为按中国人民银行

规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。

**.*.*工程进度付款的支付比例

工程款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为合同价的**%；工程完工

后通过最终验收，工程款支付至合同价的**%，工程结算经****自治县审计

局审定后，工程款支付至结算总价的***%。

**.*履约保证金及质量保证金

乙方在收到中标通知书后，**日内乙方须向甲方交纳履约保证金,履

约保证金按合同价的*%（中小企业为*%）交纳，本项目验收合格后，履约

保证金自动转为质保金，质保期满*年后经检查工程无质量问题即退回工

程质量质保金。履约保证金存入指定账户，账户名：****自治县国库

集中支付中心，账号：******************，开户行：****都安农村商业

银行，备注：***（公司名称）存入****自治县农业农村局***（项目

名称+分标）履约金。本工程保证金为整（¥：）。

**.*竣工（完工）结算

**.*.*竣工（完工）付款申请单

承包人应提交竣工付款申请单份数：*份。

**.*.*除按通用合同条款所说的内容外，增加以下内容：最终结算以审计结

果为准。

**.*最终结清

**.*.*最终结清申请单承包人应提交最终结清申请单份数：*份。

**.*竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按相关标准要求执行。

**.竣工验收（验收）

**.*验收工作分类

根据《农业农村部关于印发&**;高标准农田建设项目竣工验收办法&**;的通知》(农

建发〔****〕*号)和《自治区农业农村厅办公室关于做好高标准农田建设项目竣

工验收工作的通知》等相关规定执行。

**.*分部工程验收

本工程由发包人主持的分部工程验收为：竣工验收，其余由监理主持。

**.*单位工程验收

提前投入使用的单位工程包括：/。

**.*阶段验收

本合同工程阶段验收类别包括：另行协商。

**.*专项验收

本合同工程专项验收类别包括：另行协商。

**.不可抗力

**.*不可抗力的确认

**.*.*不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施

工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海

啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情况的以本合同专用合同条款第**款

的约定处理。

**.争议的解决

**.*争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人

友好协商解决不成可在专用合同条款中约定下列*种方式解决。

（*）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（*）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

**.*友好解决

在仲裁或者诉讼前，以及在仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努

力友好协商解决争议。

**.*仲裁

**.*.*若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定

仲裁机构。

**.*.*若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任*方

均有权向人民法院提起诉讼。

**.附加条款

**.*对承包人的要求

（*）因承包人的原因造成施工进度计划滞后，承包人均应按发包人和监理

人的指示，采取有效措施赶上进度。若施工进度仍然满足不了发包人的要求，视

为承包人已经构成违约，发包人可通知承包人解除合同。发包人可在发出通知*

天后派员进驻工地直接监管工程，使用承包人设备、临时工程和材料，另行组织

人员或委托其他承包人施工，但发包人的这*行为不免除承包人按合同规定应负

的责任。

（*）遵守国务院《建设工程质量管理条例》，根据水利部、自治区和水利

厅的有关质量管理规定，建立健全质量管理机构，结合工程实际制定完善的可操

作性强的质量管理制度，施工质量等级达到合同约定等级。

（*）按国家《中华人民共和国生产安全法》、《建设工程安全生产管理条

例》、自治区安全生产法规和水利水电工程施工安全操作规程的规定建立健全安

全管理机构和安全管理制度，采取安全施工保障措施保障工程施工安全。

（*）按有关施工规程规范及本招标文件技术条款进行组织施工并实施施工

过程和移交前工程保护措施。

（*）承包人违约有以下情况之*者，发包人有权采取合同规定的以下措施

处理，并视情节轻重处予违约金。

①未经发包人批准，施工期内承包人调走主要施工技术人员（包括建造师、

专业工程师），经发现不及时调回的，违约金额为履约保证金金额的*%～**%（视

情节严重而定）。

②未经发包人批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，

违约金额为履约保证金金额的*%～**%（视情节严重而定）。

③所有以上违约金额均在承包人的履约保证金（包括银行利息）及计量支付

款内扣除，承包人履约保证金被扣除后，由发包人从最后*次计量支付时扣相应

金额补足履约保证金。

④承包人的人员机械进场必须按照合同书或根据工程实际调整经监理人和

发包人确认的人员和机械进场时间表进场，承包人不得拖延、调换或减少。主要

机械的数量、型号和劳动力、材料的投入，应与合同相符，若发包人或建设主管

部门认为合同规定的进场机械、材料和劳动力不能满足施工进度要求，有权指令

承包人增加机械、材料和劳动力投入，承包人不得拒绝。

⑤合同签订之日起**日内，承包人无法按合同规定进场全部人员和机械时，

作为承包人违约，发包人可解除合同，没收其全部履约保证金，另行发包工程。

⑥合同履行过程中，承包人未按规定要求落实安全生产措施费用专款专用，

挪用、扣减安全生产措施费用，且不服从发包人或监理人的安全生产管理，发包

人有权对违反安全生产相关规定的行为处以罚款直至终止合同。

（*）承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。

（*）承包人使用的劳动力均应进行保险，否则不准安排工作，禁止使用童

工。

（*）凡采购文件的合同条件、技术规范、设计图纸没有明显提及或明显遗

漏或明显错误的，应以国内现行规范解释为依据，或以国内惯例解释处理。承包

人发现后应及时向监理工程师报告，防止造成损失，并不利用以上文件的含糊、

遗漏、错误或缺点索取利益。

（*）承包人未能按时完成当月合同进度计划**%工程量的，发包人有权自行

组织施工，以不超过投标报价的*倍单价扣减承包人的进度款，支付自行组织施

工完成的工程款。也有权终止本合同并清退承包人，承包人须在**天内离场，

否则发包人将强行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。

（**）有关主管部门及发包人检查发现问题时，承包人应按要求整改。在规

定时间内不进行整改或整改无效的，发包人有权终止本施工合同并清退承包人。

承包人须在**天内离场，否则发包人将强行撤出所有施工设备，所造成的全部

损失由承包人承担。

（**）本项目不允许转包/分包

（**）根据桂政办发[****]***号文规定，本项目不得使用松木及其包装材

料。

第*章工程量清单和图纸（另附）

说明：施工范围内包含的施工内容，详见工程量清单和图纸，

如其他材料项目名称与招标文件不*致的，以招标文件为准。

第*章质疑、投诉证明材料格式

第*节质疑函（格式）

质疑函范本

*、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：，邮编：

联系人：，联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：，邮编：

*、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：，包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

*、质疑事项具体内容

质疑事项*：

事实依据：

法律依据：

质疑事项*

……

*、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：，公章：

日期：

质疑函制作说明：

*.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

*.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，

并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、

代理事项、具体权限、期限和相关事项。

*.质疑供应商若对项目的某*分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

*.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

*.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

*.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质

疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第*节投诉书（格式）

投诉书范本

*、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：，邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：，联系电话：

地址：，邮编：

被投诉人*：

地址：，邮编：

联系人：，联系电话：

被投诉人*

……

所属地区	广西 - 河池 - 都安瑶族	预算金额	点击查看
项目编号	HCZC2024-G2-280180-GXDF	投标截止日期	点击查看
招标单位	都安********村局点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	广西********公司点击查看	代理联系人/电话	点击查看